Типовой договор закупки ТМЦ

 ДОГОВОР ПОСТАВКИ №_____

 

 

г. Москва                                                                                                                      "___"________ 201_ г.

 

__________________________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице __________________________________________, действующего на основании _________, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ПФК Техпрокомплект», именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице генерального директора Фирсова Эдуарда Анатольевича, действующего на основании Устава, с  другой  стороны,  совместно  именуемые  "Стороны", заключили настоящий договор  (далее – «Договор») о нижеследующем:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

 

1.1.         Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю _______________ (далее -  «Товар»), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар на условиях, установленных настоящим Договором.

1.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым, то есть этот Товар отвечает одновременно следующим условиям:

- Товар произведен не ранее 2016 года;

- Товар не использовался и не был в эксплуатации у других лиц;

- Товар не находился и не находится на долгосрочном хранении (консервации);

- С момента производства Товар не получал повреждений, не подвергался восстановительному ремонту.

1.3.         Поставщик гарантирует, что Товар передается Покупателю свободным от любых прав третьих лиц. 

1.4.         Поставщик обязуется передать Покупателю документацию на Товар в составе и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и Приложениями к нему.

1.5. По согласованию с Покупателем возможны поставки Товара партиями.

 

2. ЦЕНА, КОЛИЧЕСТВО, КАЧЕСТВО ТОВАРА, ГАРАНТИИ

 

2.1. Цена за единицу, количество Товара, его номенклатура, сроки и условия поставки, требования к качеству и комплектности, документации и ассортименту Товара определяются Поставщиком по согласованию с Покупателем и отражаются в утвержденных Сторонами Спецификациях, которые после подписания Сторонами будут являться приложениями к настоящему Договору и его неотъемлемыми частями. Спецификация должна быть составлена по форме, установленной Приложением № 1 к Договору. Спецификации подписываются уполномоченными представителями Сторон и скрепляются печатями. При необходимости Стороны вправе в Спецификациях согласовать также иные условия.

Под единицей Товара в настоящем Договоре понимается Товар одного наименования, имеющий индивидуальные марку или характеристики, указанные в Спецификациях.

2.2. Качество Товара должно соответствовать требованиям, указанным в сертификатах соответствия или других документах, определяющих качество Товара.

2.3. Проверка качества, комплектности Товара, а также упаковки (тары) производится Покупателем в установленном порядке после прибытия Товара (с учетом положений раздела 5 Договора). При этом Покупатель обязан в течение срока, указанного в Договоре, уведомить Поставщика о выявленных несоответствиях Товара условиям настоящего Договора. Если такое уведомление от Покупателя к Поставщику не поступит в указанный срок, то считается, что Поставщик надлежащим образом выполнил условия Договора, касающиеся качества, количества, комплектности, тары (упаковки) и сроков поставки Товара.

2.4. Увеличение Поставщиком цены Товара в одностороннем порядке в течение срока действия настоящего Договора не допускается.

2.5. Гарантийный срок и иные условия гарантии на Товар указываются в Спецификациях.

 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

 

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Осуществлять поставки Товара в сроки, установленные в утвержденных Сторонами Спецификациях.

3.1.2. Немедленно извещать Покупателя обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение Поставщиком своих обязательств по поставке Товара.

3.1.3. Поставлять Товар надлежащего качества.

3.2. Покупатель обязан:

3.2.1. Обеспечивать приемку Товара после его прибытия на склад Покупателя.

3.2.2. Оплачивать приобретаемый Товар в порядке и сроки, установленные в настоящем Договоре.

 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

 

4.1. Оплата Товара производится Покупателем на основании счетов, выставляемых Поставщиком, в течение 5 (Пяти) банковских дней после поставки Товара. При этом в счетах отражается стоимость только фактически поставленных Товаров надлежащего качества.

4.2. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Поставщика. Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Поставщика.

4.3. Поставщик вправе не производить отгрузку Товара по Спецификации, если к дате очередной отгрузки за Покупателем будет числиться просроченная задолженность по предыдущим отгрузкам. В этом случае надлежащей датой отгрузки соответствующей партии Товара по Спецификации будет считаться следующий рабочий день после погашения Поставщиком соответствующей задолженности.

4.4. Специальная тара и упаковка, а также приспособления для перевозки Товара оплачиваются исходя из их стоимости, указанной в Договоре (Спецификациях).

4.5. Расходы по доставке Товара автомобильным транспортом, на согласованных Сторонами в п.5.1. Договора условиях, несет Покупатель. В иных случаях - Поставщик.

 

5. ПОСТАВКА И ПРИЕМКА ТОВАРА

 

5.1. Поставка Товара осуществляется путем доставки Товара на склад Покупателя, расположенный по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, пос. Калининец (земельный участок с кадастровым номером 50:26:0140302:764). При необходимости Стороны вправе в Спецификациях согласовать также иные места доставки Товара Покупателю.

5.2. Поставщик информирует Покупателя о планируемой поставке Товара не менее чем за 1 (Один) рабочий день до момента поставки.

5.3. Товары должны поставляться комплектно в соответствии с требованиями стандартов и/или технических условий.

5.4. Если в настоящем Договоре не предусмотрено иное, Товар должен быть затарен и/или упакован  обычным для таких Товаров способом, чтобы обеспечит сохранность Товаров при обычных условиях хранения и транспортировки. Поставляемые Товары должны быть надлежащим образом замаркированы. Маркировке подлежат как Товары, так и упаковка (тара).

5.5. При приемке Товаров Покупатель проверяет его соответствие сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах (включая настоящий Договор) по наименованию (ассортименту), количеству, комплектности и качеству.

5.6. Обнаружение недостатков и несоответствий Товара в процессе приемки-передачи Товара:

5.6.1. Сведения о поставке Товара, не соответствующего условиям Договора о качестве, количестве, комплектности и ассортименте, указываются в акте о выявленных нарушениях условий Договора о качестве/количестве/комплектности/ассортименте (далее - акт о выявленных нарушениях), составленном и подписанном в день приемки-передачи Товара Сторонами. Его подписание Поставщиком свидетельствует о признании Поставщиком наличия недостатков и несоответствий поставленного Товара.

5.6.2. Выявленный в процессе приемки-передачи Товар ненадлежащего качества Покупателю не передается. При наличии на складе Поставщика соответствующего Товара надлежащего качества Товар ненадлежащего качества подлежит замене за счет Поставщика в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента подписания акта о выявленных нарушениях.

Под качеством товара понимается совокупность свойств и признаков, определяющих его соответствие своему назначению, потребностям Покупателя и установленным требованиям.

5.6.3. Выявленный в процессе приемки-передачи Товар, который не соответствует требованиям Договора о количестве, комплектности и ассортименте, передается Покупателю. Поставщик обязан устранить указанное нарушение в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента подписания акта о выявленных нарушениях, направив Покупателю уведомление о готовности Товара к поставке.

5.7. Обнаружение недостатков по качеству после приемки-передачи Товара:

5.7.1. Если ненадлежащее качество Товара обнаружено после его приемки-передачи, Покупатель обязан в течение 3 (Трех) дней  уведомить Поставщика о выявлении недостатков по факсу или электронной почте, указанных в Договоре.

Уведомления о выявленных нарушениях принимаются в течение всего гарантийного срока на Товар с момента принятия Товара Покупателем.

Продавец обязан прибыть для составления акта о выявленных нарушениях не позднее следующего дня после получения уведомления.

При неявке Поставщика Покупатель направляет ему акт о выявленных нарушениях для подписания. Поставщик в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента доставки ему акта подписывает и направляет акт Покупателю с указанием предполагаемых причин и момента возникновения недостатков, возможности их устранения.

5.7.2. Если Стороны согласны, что недостатки возникли до передачи Товара Покупателю или по причинам, возникшим до этого момента, об этом делается отметка в акте о выявленных нарушениях. Указанная отметка является согласием Поставщика с тем, что недостатки Товара возникли по его вине.

Если мнение Сторон о причинах и моменте возникновения недостатков не совпадает, каждая из сторон излагает в акте свою позицию.

5.7.3. При наличии спора о причинах возникновения недостатков Товара либо отказе в подписании акта о выявленных нарушениях заинтересованная Сторона привлекает независимого эксперта и оплачивает его услуги.

Если по итогам экспертизы будет установлено, что недостатки возникли не по вине Покупателя, то его расходы на оплату услуг эксперта должны быть возмещены Поставщиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента доставки ему соответствующего требования или уведомления с приложением результатов экспертизы и документов, подтверждающих оплату услуг экспертной организации.

Если по итогам экспертизы установлено, что недостатки товара возникли после передачи Товара Покупателю по его вине, то расходы Поставщика на оплату услуг эксперта должны быть возмещены Покупателем в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента доставки ему результатов экспертизы и документов, подтверждающих оплату услуг экспертной организации.

5.7.4. Если недостатки не являются существенными, то Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Поставщика в течение 5 (Пяти) рабочих дней после подписания акта о выявленных нарушениях условий:

- безвозмездно устранить недостатки Товара;

- возместить расходы на устранение недостатков Товара, понесенные Покупателем;

- заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества;

- соразмерно уменьшить цену Товара.

5.7.5. В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству товара (п. 2 ст. 475 ГК РФ), подтвержденного актом о выявленных нарушениях либо экспертным заключением, Покупатель по своему выбору вправе:

- потребовать замены товара ненадлежащего качества на товар, соответствующий Договору. В этом случае товар надлежащего качества должен быть доставлен силами и за счет Поставщика по адресу, указанному в п. 5.1. настоящего Договора в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента доставки требования о замене Товара ненадлежащего качества;

- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар суммы. В этом случае Поставщик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента доставки уведомления об отказе Покупателя от исполнения Договора, вернуть Покупателю перечисленные им денежные средства и вывезти собственными силами и за свой счет Товар ненадлежащего качества.

5.8. В случаях, когда Покупатель в соответствии с законом, иными правовыми актами или настоящим Договором правомерно отказывается от переданного Поставщиком Товара, он обязан обеспечить сохранность этого Товара (ответственное хранение) и незамедлительно уведомить об этом  Поставщика. Поставщик обязан вывезти товар, принятый Покупателем на ответственное хранение, или распорядиться им в течение 5 (Пяти) дней с момента получения уведомления. Затем Поставщик оплачивает хранение из расчета 1 000 рублей за 1 (Один) день хранения. Общий срок хранения товара Покупателем не может превышать 30 (Тридцать) дней, по истечении которого Товар может быть реализован или утилизирован Покупателем за счет Поставщика.

5.9. Порядок приемки-передачи отдельных видов Товаров может быть установлен в нормативных правовых актах, предусматривающих обязательные для Сторон правила приемки-передачи. В таком случае Стороны обязаны применять указанные правила приемки-передачи.

5.10. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными с момента передачи Товара уполномоченному представителю Покупателя, что подтверждается датой оформления отгрузочных документов и фактической поставки, в том числе указанной в транспортной накладной.

5.11. Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товаров, поставленных в соответствии с Договором.

5.12. Покупатель вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товаров, поставка которых просрочена более чем на 10 (Дней) дней. Товары, поставленные до получения Поставщиком уведомления, Покупатель обязан принять и оплатить.

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

 

6.1. В случае нарушения условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, установленную настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случаях, когда Покупатель не принимает Товар без законных на то оснований, Поставщик вправе отказаться от исполнения Договора. При этом Покупатель обязан уплатить Поставщику пеню в размере 10 % от стоимости соответствующего Товара, оплатить Поставщику расходы по транспортировке и хранению Товара в полном объеме.

6.3. За просрочку оплаты Товара Покупатель уплачивает пеню в размере 1 % за каждый день просрочки от стоимости неоплаченного Товара. При этом общая сумма пени не может превышать подлежащую оплате стоимость Товара.

6.4. За просрочку поставки Товара Поставщик уплачивает Покупателю пеню из расчета 1 % от стоимости Товара за каждый день просрочки. При этом общая сумма пени не может превышать стоимости не поставленного в срок Товара.

6.5. При рассмотрении дел о взыскании с Поставщика неустойки за недопоставку Товаров Поставщик не может быть признан просрочившим в случаях, когда им поставлены Товары ненадлежащего качества или некомплектные, однако Покупателем не заявлялись требования об их замене, устранении силами Поставщика недостатков либо доукомплектовании таких Товаров и они не приняты Покупателем на ответственное хранение.

6.6. Порядок исчисления неустойки, предусмотренный ст. 521 Гражданского кодекса Российской Федерации, применяется к поставке Товара к определенному сроку, только если восполнение недопоставки имело место с согласия Покупателя, но было произведено не в полном объеме. В остальных случаях неустойка взыскивается однократно за период, в котором произошла недопоставка.

6.7. Неустойки, предусмотренные выше, взыскиваются со Стороны с сумм, включающих НДС.

 

7. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОР)

 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.1 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и по возможности дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному Договору.

7.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 7.2, то она обязана возместить второй Стороне понесенные ею убытки.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Поставщик и Покупатель обсудят, какие меры следует принять для продолжения поставок. Если Стороны не смогут договориться в течение 1 (Одного) месяца, тогда каждая Сторона вправе требовать расторжения Договора.

 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

 

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

8.2. В случае не достижения договоренности по спорным вопросам спор, вытекающий из настоящего Договора, подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

 

9. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

 

9.1. Договор может быть изменен или расторгнут только по соглашению Сторон, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Стороны вправе продлить действие Договора на новый срок.

9.2. Изменение, расторжение или продление срока действия Договора оформляется дополнительным соглашением, подписываемым Сторонами, либо путем обмена письмами, телеграммами, электронными письмами, телетайпограммами, телефонограммами, радиограммами с подтверждением их получения.

9.3. Сторона, получившая предложение об изменении или о расторжении Договора либо о продлении срока действия Договора, обязана дать ответ другой стороне не позднее 10 (Десяти) дней после получения предложения. При не достижении Сторонами соглашения спор между Сторонами разрешается по заявлению заинтересованной Стороны в судебном порядке.

9.4. Односторонний отказ от исполнения Договора (полностью или частично) допускается:

- в случае существенного нарушения Договора одной из Сторон;

- при поставке Товаров с отступлением по качеству от стандартов, технических условий;

- при объявлении Покупателя неплатежеспособным;

- при завышении Поставщиком цены на Товары.

9.5. Нарушение Договора Поставщиком предполагается существенным в случаях:

- поставки Товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок;

- неоднократного нарушения сроков поставки Товаров.

9.6. Нарушение Договора Покупателем предполагается существенным в случаях:

- неоднократного нарушения сроков оплаты товаров;

- неоднократного неправомерного отказа от приемки Товаров.

9.7. Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения Договора не предусмотрен в уведомлении.

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

 

10.1. Все изменения, дополнения настоящего Договора действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

10.2. Настоящий Договор выражает все договорные условия и понимание между Сторонами в отношении всех упомянутых здесь вопросов, при этом все предыдущие обсуждения, обещания, представления между Сторонами, если таковые имелись, теряют силу и заменяются вышеизложенным текстом.

10.3. Подписанный договор вступает в силу с "___"________ 201_ г. и действует до "___"________ 201_ г.

10.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

10.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

1. Приложение № 1 – Форма Спецификации.

 

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

 

Поставщик:

Юридический адрес:

Почтовый адрес:

Телефон/факс:

Электронная почта:

ОГРН:

ИНН/КПП:

Р/счет

в

К/счет

БИК

 

 

Покупатель: ООО «ПФК Техпрокомплект»

Юридический адрес: 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д.17, комната 119

Почтовый адрес: 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д.17, комната 119

Телефон/факс:8-495-974-70-08 (09)

Электронная почта: zakupki@tial.ru

ОГРН: 1037739578634

ИНН/КПП: 7728250792/772801001

Р/счет: 40702810100000002048

в: Банк ГПБ (АО) г. Москва

К/счет: 30101810200000000823

БИК: 044525823

 

От Поставщика

 

 

 

 

_____________________/_________________/

 

М.П.

 

От Покупателя:

 

Генеральный директор

 

 

_____________________/Фирсов Э.А./

 

М.П.

 

 

 

ru en

 

 

Новости
07.12.2018

 

 

ТИАЛ принял участие в XVIII международной конференции "ТЕПЛО РОССИИ" в г. Москва

13.12.2016

ТИАЛ принял участие в XVI международной конференции "ТЕПЛО РОССИИ" в г. Санкт-Петербург

20.07.2016

Материалы ТИАЛ включены в Российский морской регистр судоходства

Все новости